Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Juridische informatie
Dit zijn de algemene voorwaarden van de Besloten Vennootschap of BV “Fluxtrics met zetel te Binnenstraat 19, 8210 Zedelgem, met als KBO-nummer BE 0793.670.628, hierna genoemd: “FLUXTRICS”.
Definities Algemene Voorwaarden
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft tot de uitvoering van de werken.
BW: Burgerlijk Wetboek.
Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Gevraagde meerwerken: Alle werken die na de opmaak van de offerte en op verzoek/vraag van de Opdrachtgever uitgevoerd worden door ons.
Hoofdaannemer: FLUXTRICS.
Korte termijn: Hiervan bestaat geen wettelijke definitie. De duur is afhankelijk en wordt bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak.
Meerwerken/extra-uren en/of bijwerken: Deze omvatten alle prestaties en werken die niet zichtbaar zijn of opgenomen waren op en die naast of boven de offerte worden of moeten uitgevoerd worden, ongeacht om welke reden ook.
Noodzakelijke bijwerken: Alle werken die zich opdringen maar niet bekend of niet te voorzien waren bij de start van de werken maar wel noodzakelijk geacht worden om hetzij het resultaat, vermeld op de offerte te kunnen behalen, hetzij de geplande werken beter en vlotter te laten verlopen, en/ of werken om erger of schade te voorkomen.
Ondernemer: Iedere natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.
Onderaannemers: Een onderaannemer werkt in opdracht van een hoofdaannemer (FLUXTRICS) en is identificeerbaar tijdens de werkzaamheden.
Vergunningen: Bouw, melding, kap, omgevingsvergunningen. Deze lijst is niet beperkend.
Contractueel evenwicht en eerlijk speelveld
Bij het opmaken van deze algemene voorwaarden werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het creëren van het evenwicht in de clausules tussen de contractpartijen rekening houdend met hun hoedanigheid. Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de clausules van beide partijen zullen partijen eerder uitwerking willen geven, zo geheel of gedeeltelijk aan deze clausule eerder dan te beslissen tot de nietigheid of de ongeldigheid ervan.
Toepassingsgebied
Algemeen
De algemene voorwaarden van FLUXTRICS zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten.
Tegenstelbaarheid
De voorwaarden van partijen zijn toepasselijk in zoverre deze tegenstelbaar zijn gemaakt. De algemene voorwaarden worden beschouwd als voor kennisname en tegenstelbaarheid wanneer de algemene voorwaarden gevoegd zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst.
De knock-out rule tussen ondernemingen
In geval zowel FLUXTRICS als de Ondernemer hun algemene voorwaarden willen toepassen dan zullen deze beide sets voorwaarden voluit van toepassing zijn met uitzondering van de onverenigbare clausules, die aan beide zijden worden uitgeschakeld.(zg...knock out). Op de conflicterende bepalingen zal dan het gemeen recht van toepassing zijn. In de mate dat de voorwaarden tegenstrijdig zijn, moet het gemeen verbintenissenrecht worden toegepast.
Offerte en toelichting
Geldigheid
De offerte van FLUXTRICS wordt al dan niet opgesteld op grond van het commercieel bezoek en blijft 21 dagen geldig.
Omvatting
Deze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Hierbij gaat FLUXTRICS ervan uit dat er zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang meegedeeld en verwerkt in de offerte.
Adviezen en informatie
Alles met betrekking tot de materialen, montages, installaties en uitvoeringen zonder dat de lijst beperkend is worden naar best vermogen gegeven en zijn geen middelenverbintenis, tenzij dit uitdrukkelijk blijkt uit de offerte.
Ondeelbaarheid offerte
De offerte van FLUXTRICS is ondeelbaar.
Indien de Opdrachtgever toch één of meerdere posten uitkiest dan behoudt FLUXTRICS zich het recht om een verhoging toe te passen van 30% op de uitgekozen post.
Totstandkoming de overeenkomst
Na opmaak van de offerte komt de overeenkomst tot stand op volgende manier:
- Digitale handtekening van de offerte met aanvaarding van de Aangehechte Algemene Voorwaarden.
- Per mail met goedkeuring van de in bijlage gevoegde Algemene Voorwaarden
Vergunningen en parkeerplaatsen
Vergunningen
Alle noodzakelijk vergunningen die in functie van de uit te voeren werken nodig zijn moeten aangevraagd worden door de Opdrachtgever. Hier treft FLUXTRICS geen enkele verantwoordelijkheid in tenzij anders overeengekomen op de offerte.
Parkeerplaatsen
De Opdrachtgever dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het werfadres, hetzij via privé aangevraagd door de Opdrachtgever.
Schade en boetes
Bij gebreken, fouten of vergetelheden in de aanvraag van vergunningen en/of parkeermogelijkheid door de opdrachtgever zijn de kosten en/of boetes te zijnen laste.
Plannen, technieken en leidingen
Consument
De Consument licht ons zoveel mogelijk in over de elementen die bestaan maar nog niet opgesomd of medegedeeld zijn en die schade kunnen veroorzaken door uitvoering van de aanneming. Voor alle bovengrondse infrastructuur zal de Consument de juiste ligging zo goed mogelijk doorgeven aan FLUXTRICS.
Ondernemer
De Ondernemer levert de nodige plannen aan m.b.t. alle leidingen, technieken en constructies waaraan schade kan berokkend worden door uitvoering van de aanneming. Wegens niet - of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de Ondernemer is FLUXTRICS op die basis niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en gevolgschade.
Prijzen aanneming
Algemeen
De prijs van de FLUXTRICS wordt vastgesteld hetzij als een aanneming tegen vaste prijs, aanneming tegen eenheidsprijzen of een aanneming in regie.
Prijzen offerte
De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangerekende afmetingen, aangeduide voorzieningen, fases en termijnen. Als blijkt dat na de definitieve opmeting de vermoedelijke hoeveelheden in meer of min moeten worden berekend dan worden deze verrekend en meegedeeld op de (tussentijdse)factuur.
Aanneming tegen vaste prijs
Bij aannemingen tegen een volstrekt vaste prijs verbindt de aannemer zich ertoe de werken uit te voeren tegen een prijs die absoluut vast staat.
Aanneming tegen eenheidsprijzen (aanneming op bestek)
Hierbij zijn de hoeveelheden van bepaalde posten nog niet vastgelegd, maar wel de prijs per eenheid. De prijs per eenheid zal op voorhand vastliggen en dat voor elke post afzonderlijk.
Aanneming in regie
De prijs wordt (achteraf) eenzijdig bepaald door de aannemer en dit op basis van de uren die gepresteerd en de materialen die gebruikt werden.
Prijs Consument
Bij de begroting van de prijs moet de aannemer uiteraard rekening houden met de regels rond consumentenbescherming. Volgens artikel III.76 WER moet iedere onderneming informatie verschaffen over de prijs die gehanteerd wordt en eventueel de manier waarop de prijs wordt berekend, of moet er een voldoende gedetailleerde kostenraming ter beschikking gesteld worden.
Prijzen exclusief btw
Arbeidsuren worden uitgevoerd aan 50 €/werkuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Berekening en programmatie wordt uitgevoerd aan 70 euro/uur tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Prijsbepalingen en- stijgingen
Zowel de meegedeelde prijslijsten van materialen en grondstoffen als offertes worden gebaseerd op de prijsbepalende elementen zoals bekend op het ogenblik van de opmaak van de offerte. Elke verandering in deze prijsbepalende elementen, die een prijswijziging van een prijslijst of van een onderdeel van de offerte met zich meebrengt, laat FLUXTRICS toe de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.
Meerwerken en bijwerken
Gevraagde meerwerken
Deze gevraagde meerwerken worden gefactureerd en betaald volgens afspraak ofwel onmiddellijk na de uitvoering ofwel vereffend op de eindfactuur van de werken.
Noodzakelijke bijwerken
Deze noodzakelijke bijwerken worden afzonderlijk gefactureerd/regie, evenals de extra materialen die nodig voor de uitvoering van de meerwerken/bijwerken.
Voorschotregeling
FLUXTRICS vraagt steeds een voorschot van 30% en behoudt zich het recht voor om tussentijds te factureren naargelang de stand der werken.
Richtlijnen Opdrachtgever
Voorzieningen
De Opdrachtgever moet stromend water voorzien op de werf en de nodige elektriciteit.
Coördinatie
De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van FLUXTRICS behoren, op zo’n manier en op tijd worden verricht, dat de uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Werkomgeving
De bouwplaats of werkplaats moet op zo’n manier opgeruimd en georganiseerd zijn, dat FLUXTRICS te allen tijde voldoende plaats heeft om de werken efficiënt uit te voeren. De ruimte waar FLUXTRICS de werken dient uit te voeren moet altijd vlot toegankelijk, berijdbaar en bereikbaar zijn. Wanneer hiervan wordt afgeweken valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
Verwerking materialen
De Opdrachtgever staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door FLUXTRICS geïnstalleerde en verwerkte goederen of materialen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’.
Medewerking
In geval van door andere FLUXTRICS uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die vreemd zijn aan de activiteiten van FLUXTRICS zal de Opdrachtgever erop toezien dat deze activiteiten op zo’n manier verricht en tijdig vooraf worden meegedeeld, zodat de uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Plaatsing– en leveringscondities
Planning
Van zodra FLUXTRICS in de mogelijkheid is om de werken te starten zal de Opdrachtgever verwittigd worden om de plaatsingsdatum te bepalen.
Levering
De leveringscondities variëren naargelang de toevoer van grondstoffen en materialen, de levertijd van fabrikanten en/of leveranciers, eventueel maatwerk of een wijziging in de bestelbon. Deze opsomming is niet beperkend.
Plaatsing
De uitvoeringscondities zijn afhankelijk van ondermeer wijzigingen in de opdracht, werken uitgevoerd door externe aannemers, onderaannemers of vertragingen te wijten aan de Opdrachtgever.
Plaatsing onderbreken of opschorten
Wanneer de Opdrachtgever, zijn aangestelde of derden die in opdracht van de Opdrachtgever werken de uitvoeringstermijn opschorten of onderbreken, is de Opdrachtgever hiervoor een vergoeding verschuldigd voor de opgelopen kosten en het winstverlies met toepassing van de wederkerigheid.
Uitvoering elektriciteitswerken, domotica, netwerk- en databekabeling
Veiligheidsinstructies
De Opdrachtgever informeert ons voorafgaandelijk aan de werken steeds over de veiligheidsinstructies als deze van toepassing zijn.
Richtlijnen bouwheer
De bouwheer is verplicht om een ruimte te voorzien die veilig, geventileerd, stofvrij en gekoeld is zodat niet het minste risico kan ontstaan op kortsluiting, waterschade, of oververhitting.
Uitvoering of onderhoud
De werf, ondergronden, muren en plaatsen voor de elektriciteit installaties dienen te allen tijde vlot bereikbaar te zijn zodat FLUXTRICS de werken vlot en efficiënt kan uitvoeren.
Extra
Aanpassingen aan de elektriciteitskast zijn nooit inbegrepen in de offerte tenzij anders overeengekomen en worden als noodzakelijk bijwerk aangerekend.
Richtlijnen voor installatie EV-Laadstation
De Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de elektrische installatie behorend bij de laadplaats voldoet aan de vereisten die aan een dergelijke installatie worden gesteld en dat het samenstel van elektrisch materieel en leidingen geschikt is om het laadstation op aan te sluiten.
Richtlijnen na installatie EV-laadstation
De Opdrachtgever dient als een voorzichtig en redelijk persoon met de EV-laadpalen om te gaan, deze conform de veiligheidsinstructies of andere instructies gegeven door FLUXTRICS te gebruiken en zich te onthouden van enig ongeoorloofd gebruik daarvan.
Beveiligde randapparatuur
De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door hem gebruikte randapparatuur (waaronder begrepen mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd zijn bij het gebruik van EV-laadpalen, bijvoorbeeld tegen virussen en tegen onbevoegd gebruik door derden.
Aansprakelijkheid EV-laadstation
Indien EV-laadpalen functioneren met behulp van noodzakelijke (al dan niet publieke) communicatie-infrastructuur, netwerken, software, waaronder maar niet beperkt tot (mobiele) internetverbindingen, garandeert FLUXTRICS niet dat deze zonder onderbrekingen of storingen functioneert en is FLUXTRICS niet aansprakelijk voor schade als gevolg van defecten en/of storingen in de communicatie-infrastructuur. FLUXTRICS tracht ervoor te zorgen dat de EV-laadpalen goed functioneren.
Storing en onderbreking
FLUXTRICS is nooit aansprakelijk voor een storing of onderbreking. Het kan zijn dat een (korte) onderbreking in de dienstverlening zich opdringt voor werkzaamheden zoals onderhoud. FLUXTRICS streeft ernaar, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk storingen en onderbrekingen te vermijden of anders binnen een redelijke tijd met een oplossing te komen
Keuring
De AREI keuring zal plaatsvinden op de afgesproken datum met de keuringsmaatschappij. Als het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt, ten gevolge van technische, economische redenen of productwijzigingen, dan wordt de prijs in dezelfde verhouding herrekend of aangepast.
Omvormers
De Opdrachtgever heeft steeds de keuze tussen meerdere types omvormers.
Dringende interventie
Voorrijkost
FLUXTRICS rekent steeds een voorrijkost aan. De werkuren en verbruikte materialen worden steeds in detail vermeld op de factuur.
Tussenkomst
Onze tussenkomst eindigt altijd, behoudens uitzondering, met een succesvolle interventie. Bij een nieuwe panne moet dit onmiddellijk gemeld worden binnen de 24 uur na gewaarwording van de panne (bv bij het aansluiten van batterijsystemen zonder dat deze lijst beperkend is).
Herstelling en garantie
Garantie
FLUXTRICS kijkt of er garantie is op herstellingen en zal dit steeds toelichten aan de Opdrachtgever.
Herstellingen buiten de garantie om
Als FLUXTRICS herstellingen uitvoert die buiten garantie gebeuren zal dit gefactureerd worden naargelang de werkuren en verbruikte materialen.
Aansprakelijkheid
Algemeen
In geval van aansprakelijkheid van FLUXTRICS bij brand, water, rook, explosie, milieuvervuiling kan de eventuele schadevergoeding ten hoofde van FLUXTRICS nooit hoger zijn dan 250000 euro. Eventuele schadevergoeding tijdens werken door FLUXTRICS voor schade aan voertuigen en bezittingen van personeel, en diefstal door aangestelde is beperkt tot 25000 euro. In geval van fout door FLUXTRICS bij toevertrouwde goederen om aan te werken, om mee te werken of als bewaarnemer, voor stoffelijke – en onstoffelijke gevolgschade vermengd kan de eventuele schadevergoeding in hoofde van FLUXTRICS nooit hoger zijn dan 25000 euro. Bij aansprakelijk van FLUXTRICS na levering bij lichamelijke-, stoffelijke- en onstoffelijke gevolgschade (vermengd) kan de eventuele schadevergoeding in hoofde van FLUXTRICS nooit hoger zijn dan 1500000 euro.
Externe factoren
Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de Opdrachtgever niet worden aangegeven geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot aansprakelijkheid van FLUXTRICS. Enige aansprakelijkheid van FLUXTRICS voor eventuele gevolgschade wordt uitgesloten.
Derden
FLUXTRICS is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de Opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dan dient de Opdrachtgever de daaruit voor FLUXTRICS voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.
Beperking aansprakelijkheid
In zover ons enige aansprakelijkheid wordt weerhouden blijft deze in ieder geval beperkt tot, naar onze keuze, de reparatie van het gebrek of de vervanging van het door FLUXTRICS geleverde goed en beperkt zich enkel tot de levering zonder dat FLUXTRICS gehouden is tussen te komen in de kosten van verwijdering, plaatsing of verwerking.
Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde materialen blijven eigendom van FLUXTRICS tot op het ogenblik van de volledige betaling.
Pandrecht
Het pandrecht is van toepassing.
Klachten, gebreken of bepaling m.b.t. aansprakelijkheid
Melding
Betwistingen over levering, uitvoering of facturatie moeten geschieden binnen een korte termijn na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven of per mail. FLUXTRICS is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen bij ontvangst en binnen een korte termijn schriftelijk door de Opdrachtgever te worden geformuleerd met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht.
In het algemeen
Zichtbare gebreken
Voor de zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever zijn opmerkingen onmiddellijk meegeven na plaatsing/ na ontdekking van ons schrijnwerk. Bij gebrek daaraan op dat tijdstip wordt hij geacht de werken te hebben aanvaard.
Lichte verborgen gebreken
Voor de lichte verborgen gebreken is FLUXTRICS tegenover de Opdrachtgever enkel gehouden wanneer deze ingeroepen worden binnen de twee jaar na de oplevering (en wanneer de dagvaarding/vordering binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het gebrek wordt ingesteld voor de rechtbank.
Herstelling gebreken
In geval aan ons toerekenbare en tijdig gemelde gebreken of beschadigingen, op welke juridische grond dan ook, heeft FLUXTRICS de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden.
Aanvaarding werk
De ingebruikname van de door FLUXTRICS uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als goedkeuring van de werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit.
Ontbinding van de overeenkomst
Ontbinding artikel 1794
Als de Opdrachtgever artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat FLUXTRICS bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 30% van de afgezegde werken. De werken die al uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken alsook de gemaakte kosten, moeten uiteraard integraal vergoed worden.
Verbreking
Bij verbreking door FLUXTRICS ten laste van de Opdrachtgever wegens hem toerekenbare fout bedraagt de schadevergoeding wegens verbreking 30% van de totale aannemingssom.
Wederkerigheid
Als FLUXTRICS zelf het contract niet nakomt, heeft de Opdrachtgever enkel het recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die FLUXTRICS van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.
Betaling Factuur
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen tenzij anders overeengekomen op de factuur.
Niet tijdige betaling factuur
Intresten
Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is opgegeven op de factuur.
Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.
Schadevergoeding Ondernemer
Elke laattijdige betaling door de Ondernemer geeft ons tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10,5% van de factuurbedragen, met een minimum van 250 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten.
Invorderingskosten
Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en gerechtskosten worden doorgerekend aan de Ondernemer.
Schuldvordering Consument
Bij gebrek aan volledige betaling door de Consument binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
- €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
- €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
- €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
Bij gebrek aan volledige betaling door de Consument binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de Consument van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.
Varia
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de Opdrachtgever dit schriftelijk te melden.
GDPR
FLUXTRICS verwerkt de persoonsgegevens van zijn Opdrachtgever en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de Opdrachtgever kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als Opdrachtgever niet akkoord met de manier waarop FLUXTRICS uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Ongeldige voorwaarden
Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
Bevoegdheid
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden als volgt voor de rechtbanken behandeld:
Consument
Bij Consumenten zijn bij procedures ten opzichte van FLUXTRICS uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van FLUXTRICS bevoegd, tenzij dwingende andersluidende wettelijke bepaling. Bij procedures opgestart door FLUXTRICS is naar keuze van FLUXTRICS de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.
Ondernemer
In geval van betwistingen met klanten die Ondernemer zijn, is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement van de zetel van FLUXTRICS bevoegd, of het vredegerecht van Brugge, tenzij dwingende andersluidende wettelijke bepaling. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.